太阳能工程合同1 (以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”) 经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双下面是小编为大家整理的2023太阳能工程合同3篇,供大家参考。
太阳能工程合同1
(以下简称“甲方”)
(以下简称“乙方”)
经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着*等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：
第一条 工程项目
一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程
二、工程地点：贵州镇远县
三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。
第二条 工程实施
一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。
二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。
1、不可抗力原因。
2、甲方未提供施工必备条件。
3、其他非乙方原因引起的工期延误。
三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。
五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。
六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。
七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。
九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。
十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。
第三条 合同总价及付款方式
一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整(小写：￥5160000.00元)。
二、付款方式：
工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即49020xx.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写：人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。
第四条 工程质量
一、工程效果达到甲方的.图纸要求。
二、乙方所*品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。
第五条 售后服务
一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。
二、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。
三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。
第六条 工程竣工及验收
一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。
二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。
甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。
三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。
第七条 违约责任
一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。
二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。
三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金;
第八条 其它事项
一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。
三、本合同一式贰份，双方各执壹份。
四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程合同2
(以下简称“甲方”)
(以下简称“乙方”)
经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着*等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：
第一条 工程项目
一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程
二、工程地点：贵州镇远县
三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。
第二条 工程实施
一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。
二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。
1、不可抗力原因。
2、甲方未提供施工必备条件。
3、其他非乙方原因引起的工期延误。
三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。
五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。
六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。
七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。
九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。
十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。
第三条 合同总价及付款方式
一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整(小写：￥5160000.00元)。
二、付款方式：
工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即49020xx.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写：人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。
第四条 工程质量
一、工程效果达到甲方的图纸要求。
二、乙方所*品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的"国家或行业规范标准的要求等。
第五条 售后服务
一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。
二、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。
三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。
第六条 工程竣工及验收
一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。
二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。
甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。
三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。
第七条 违约责任
一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。
二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。
三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金;
第八条 其它事项
一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。
三、本合同一式贰份，双方各执壹份。
四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程合同3
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
为确保伶俐镇路灯正常照明，便于车辆、行人安全通行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定和伶俐镇路灯实际情况，甲、乙双方本着自愿、*等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接伶俐镇路灯维修工作所涉及的双方权利与义务等事项签定本协议书，双方共同遵守：
一、工程概况：
（1）、工程名称：伶俐镇路灯维修
（2）、工作内容：太阳能灯维修
二、维修、维护范围：
协议维修、维护范围为：采购太阳能控制器、LED光源、维修等。
三、维修、维护期限：
维修工作于20xx年 月 日之前完成。
四、维修、维护费用：
1、经双方协商约定材料供给、维修费用包干共计： 壹拾贰万壹仟捌佰元整（￥121800。00元）。
2、此费用包括：
（1）维修、维护人工费；
（2）除高空作业*台车租赁费以外的所有机械费用；
3、光源、控制器、和小型电器元件费用；
4、管理、税金等其他所有费用。
五、维修、维护要求：
1、乙方保障维修期间的操作施工安全；
2、乙方应在维修结束后调试；
3、乙方保证所维修的电器设备质保，质保期一年；
4、如遇其他相关材料的更换工作需向发包方另行通知；
六、相关资料提交：
如涉及合同约定费用范围以外的材料、机械需报经甲方同意并照像确认后实施，乙方应提供相关材料、机械费用发票作为报销据。
七、付款方式：
1、本合同维修工作完成后通知甲方进行验收，工程款原则上按进度分二次支付。第一次支付在工程维修完工后支付至工程款总额的70%；第二次支付待验收合格后十五个工作日内结算至工程款总额的95%。剩余5%工程款留作工程质量保证金，待工程保修期满检查无质量问题后结清，工程结算款最终由审计部门核定为准。
2、实施过程中发生的合同约定范围以外的材料、机械费用经甲方确认按实报销。
八、甲方的责任：
甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物；按合同约定内容支付维护费用。
九、乙方的责任：
1、按照约定的施工范围、期限和要求进行施工，确保路灯满足照明和相关部门要求。
2、按合同约定提供相关资料。
十、特别约定：
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路—通道、停电计划等，由双方共同协调处理。
十一、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。
十二、本合同经甲、乙双方代表签字、盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。
十三、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程合同3篇扩展阅读
太阳能工程合同3篇（扩展1）
——太阳能工程安装合同
太阳能工程安装合同
在人们的法律意识不断增强的社会，合同起到的作用越来越大，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编收集整理的太阳能工程安装合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
太阳能工程安装合同1
甲方：____________
乙方：____________
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“*等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同价款及产品
1、合同价款：____元(大写：____元整)。
2、产品及价格：________(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价____元)。空气能5P机一台，单价。
注：2.1本工程价款已含税金，并开具工程发票。
2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期
1、合同签定后，备料期为10天，安装工期为10天，计划安装时间为20___年11月20日至20___年11月30日，具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付：
甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款15000____元(大写：)。
2、货到安装地点后付款10000____元(大写：)。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200____元(大写：)。注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务
1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责
1、甲方职责
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的水电费用。
2.乙方职责
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任
除不可抗力及*政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止
九、其他
1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。
甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能工程安装合同2
甲方：__________（以下简称甲方）
乙方：__________（以下简称乙方）
甲乙双方经友好协商，根据《民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方制作安装太阳能热水系统的有关事宜，达成如下协议：
一、工程内容
1、工程名称：太阳能联合电加热换热系统工程。
2、工程承包范围：真空管太阳能制作安装。
二、工程材料的技术要求
1、真空管：采用58—1800㎜紫金管、支管。
2、循环槽：内胆采用304—2b食品级不锈钢，外壳采用镀铝锌板，中间聚胺脂保温。
3、太阳能支架：采用角钢静电喷塑支架。
4、保温水箱：内胆采用304—2b食品级不锈钢，外壳采用镀铝锌板，中间采用聚胺脂整体发泡。支架采用角钢制作，并作刷漆防锈处理。
5、管道：上循环采用d40镀锌管，下循环采用50管，安装牢固、整齐、不堵不漏、上循环管、热水管均用橡塑作保温处理。
6、强制循环泵采用威乐253e水泵，噪音小、性能高。
三、保修及质量要求
1、联集器、真空管、保温箱、保温水箱保修________年。
2、管道及其它部件保修________年
3、保质期内属制造安装质量问题由乙方负责更换并承担所有费用。
4、保修期内，设备发生故障，乙方应在收到甲方通知后24小时内抵达现场维修，直到正常使用。
5、保修期满后，仍由乙方提*品的终身有偿维修服务。
四、工期
竣工日期：自开工之日起10天内完工并交付使用，雨天顺延，试通水三天后甲乙双方共同对工程进行验收并在验收单上签字认可。
五、工程造价及付款方式
1、工程明细报价：
2、付款方式：合同签订后支付预付款为总款的30%，即元，工程完工验收合格三天内支付总款的67%，即元。保修款为工程总款的3%，即
3、此报价为不含税票报价，如果甲方需要开具增值税专用发票，需另加工程总款的4%作为税费。
六、工程验收标准
工程安装必须依照《太阳能热水器系统设计、安装及工程验收技术规范》gb18713—、《全玻璃真空太阳集热管》gb17049—1997及国家现行的施工规范及相尖规程规范要求进行施工及验收。
七、工程分工
1、甲方工作
（1）为乙方提供材料堆放、储存场地，乙方自行负责看管。
（2）做好乙方在施工过程中的协调工作，保证施工的顺利进行。
（3）提供施工用电、水。
（4）积极组织协调工程竣工验收。
2、乙方工作
（1）施工过程中由于乙方造成的污染及由此产生的垃圾由乙方进行清理，废料集中堆放，做到工完、料尽、场地清。
（2）严格按照国家一标五规范和甲方的安全、文明达标施工要求组织施工，按规定采取严格的安全施工防护措施，乙方因自身原因在施工工地上所发生的安全事故，由乙方承担。
八、竣工验收
工程具备竣工验收条件，甲乙双方共同验收，并在验收后的3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改并承担由自身原因造成修改的费用。
九、违约责任
1、甲方责任
不按合同约定的付款方式按时将工程款支付给乙方，则按未付款金额的3%支付给乙方违约金，且未付款部分货物所有权归乙方，乙方有权自行处理未付款部分货物。
2、乙方责任
（1）工程质量不符合本合同规定的，乙方应按甲方要求整改，直到符合约定标准。
（2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应付给甲方违约金（合同总金额的3%）。
十、解决合同纠纷的方式
本合同在履行的过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，可向当地仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地人民法院起诉。
十一、其它
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，在完成双方各自的职责、义务和经济往来后终止。
2、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后可以签订补充协议，作为本合同的补充合同与本合同具有同等法律效力。
3、甲方在未付清工程款之前，未付款部分货物所有权属昆明XX公司，甲方负责保管，如甲方未按合同付款，乙方有权处理未付清部分货物。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
太阳能工程安装合同3
甲方:
乙方：
甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：
一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前 天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;
1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：
1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(24000元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30% 的预付款，计人民币￥:柒仟贰佰元整(7200元整)。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：
1、乙方收到甲方预付款之日起， 进入现场施工。
2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程安装合同4
甲方：_________________ (以下简称甲方)
乙方：_________________ (以下简称乙方)
甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：
一. 技术参数
1.容水量 ，管数 管径 外壳材质 内胆材质支架材质 其它：
根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。
2. 配件：
3. 冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。
二. 验收方式
验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。 系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。 系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
三. 费用及付款方式
1. 每台热水器报价为人民币：_________________辅助器件：_________________
2. 付款方式为
四. 甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。 甲方提供施工屋面有关设计资料。 施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经 双方确认后予以实施。
五. 乙方责任及义务
1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。 乙方的施工质量应符合安全要求(包含避X要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。
4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。
六. 双方违约责任。
如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金______元。
七. 乙方质量承诺及售后服务
1.太阳能热水器主机______年内质量问题由乙方更换。 辅助器件及控制系统_____年内质量问题乙方更换。 超出质量保证______年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
2.然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺更换。 乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3.乙方承诺系统的正常使用寿命为____________年。
八. 如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：__________________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：___________
_________年________月____日 __________年__________月____日
太阳能工程安装合同5
建设单位：
(以下简称甲方)
施工单位：
(以下简称乙方)
维修单位：
(以下简称XX)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循*等、公*和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托XX负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由XX向甲方提供，XX负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，XX保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：XX汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向XX在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();
付款方式：由甲方向XX银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：);
4、质量保证金%，即人民币：元(大写：)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、XX提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，XX负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则XX收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，XX为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若XX未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、XX应注意安全文明施工。因XX原因造成的安全事故由XX自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方，工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和XX有权终止合同，且甲方应承担乙方和XX的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、XX责任：因XX原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予XX500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
太阳能工程安装合同6
发包方： （简称：甲方）
施工方： （简称：乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方将半山半岛帆船港的太阳能热水安装工程（热水主管、立管）工程承包给乙方施工、安装、调试。经甲、乙双方友好协商达成合作协议，以资共同信守。
一、工程承包范围：
太阳能系统所属全部工程内容。（参考甲方合同工程量）
1、太阳能热水系统工程量为：
2、太阳能系统安装部分：
⑴、太阳能集热器支架基础预埋和支架制作安装、集热器设备、真空管安装；
⑵、冷水进水管道、循环管道、热水供水管道、回水管道安装；
⑶、空气源热泵、水泵、电控柜安装，所有太阳能系统管道保温；
⑷、不含水箱、热泵吊装，但得配合吊运。工程材料的保管和设备的搬运（乙方负责将材料运送到施工现场）；
⑸、所有太阳能系统工程中的防绣处理、防雷线连接；
⑹、负责太阳能全套热水系统的调试；调试要求：通过业主方验收合格，正常使用
⑺、太阳能全套系统工程中的属于太阳能有关的工程。
⑻、乙方负责工程施工的所有机械设备和施工人员；
⑼、乙方负责工程施工材料的卸车，工程竣工后剩余材料的装车及工程材料在施工现场的保管。
⑽、所有太阳能系统管道全部做保温；
二、承包方式：
本工程采取包工、包工期、包费用、包质量验收通过使用的方式，由乙方承包并一次性包干施工（包含安全费、施工设施费、交通费）。本工程严禁转包，如发生转包，甲方有权终止合同，并追究乙方违约责任。
三、施工要求：
1、乙方应严格按照甲方提供的图纸要求及相关标准进行施工，如发现与实际施工图不符，甲方有权向乙方提供整改意见，整改费用由乙方全部承担，造成严重损失的并承担赔偿责任。
2、乙方在施工期间，服从甲方、业主方、监理方、总包方现场工程人员的管理，遵守现场的各项规章制度，配合其它工种进行施工。
3、乙方在施工期间，应按甲方具体安排进行施工。如由于客观原因造成工期延误应得到甲方的书面认可。
4、乙方人员必须服从甲方、业主方、监理方、总包方现场管理人员的管理，如违反甲方管理规定的"，应接受甲方处罚。
5、乙方在施工现场必须带安全帽，严禁光背、穿拖鞋进入施工现场施工。如违反管理规定，无条件接受甲方的管理规定处理办法。
6、乙方在施工过程中，如不服从甲方管理和安排的，甲方有权终止此合同，要求乙方退场，另选其它施工队伍，如因此造成甲方此工程恶性影响严重或造成经济损失的，由乙方全部负责和赔偿；乙方接到甲方退场通知（电话通知）后，两天内组织退场完毕。如乙方不愿意退场，因此影响甲方施工进度或造成严重后果的，由乙方负全部责任。
四、施工工期：
接到甲方进场通知后，乙方两天内组织施工人员、机械设备进场，
五、工程责任：
甲方：
1、负责及时将材料送到工地。
2、负责与业主方协调全面工作。
3、负责工程技术指导。
4、甲方负责工程监管、监督、验收。
乙方：
1、乙方必须服从甲方现场管理人员及技术人员的管理和安排。
2、负责进场后施工人员及施工材料的安全，如出现安全事故，不管是乙方本人还是乙方聘用人员，责任全部由乙方全部负责和承担，甲方不负责乙方施工人员的安全、工伤、保险责任。如因业主方原因造成乙方施工人员受伤或受到利益侵害的，甲方负责出面配合乙方与业主方协商责任范围。
3、乙方申请材料应提前3天通知甲方该项目负责人。
4、应在甲方项目负责人指导下进行施工，不得随意改变施工方案，如需要更改或变更施工方案和施工工艺的，必须与甲方项目负责人协商，经得甲方同意后才能进行施工。
5、必须接受甲方的管理与监督
6、乙方人员保险，由乙方负责
7、安装调试后三个月内，如出现系统漏水，损坏等原因由乙方负责维修。
8、乙方负责甲方运送到工地施工材料的保管和安全，如因乙方原因造成丢失，乙方照价赔偿给甲方；如因乙方施工人员将甲方施工材料拿出去倒卖或无顾损坏的，除双倍照价赔偿甲方损失的材料外，乙方需接受甲方每次1000；造成影响严重的，甲方可视情况严重处罚报案到当地元的罚款派出所。
六、施工款项总额：
太阳能部分：
1、按太阳能每*米元；总共合计：元人民币：壹拾万元整
七、付款方式：
1、双方签订施工合同后，乙方组织施工人员进场，施工队进场后，完成A01，A02集热器支架焊接。甲方支付乙方工程：30000.00元，大写：叁万元整。
2、完成集热器、真空管、循环管道的安装，经甲方的现场项目负责人验收合格后，甲方付给乙方施工费： 元，大写：肆万元整。
3、工程竣工并通过甲方、业主方、监理验收合格后，甲方支付给乙方施工费：30000.00元，大写：叁万元整
甲方：
乙方：
日期：
太阳能工程安装合同7
甲 方：
乙 方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、 工程概况：
1.工程名称;
2.工程地点 ;
3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)
4.工程保修期：工程验收交付使用起一年
二、 工程期限
1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。 三、 施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础*面标高。
3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。
7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。
8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划：我公司计划于合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。
保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是：
(1)根据施工进度计划控制施工期;
(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;
(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;
(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;
(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;
(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;
(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹*衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;
(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;
六、工程造价及付款方式
1、工程总造价为人民币：
2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。
七、 甲方责任及义务
1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。
2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
4、甲方应按时支付工程款。
八、 乙方责任及义务
1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。
2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程安装合同8
(以下简称“甲方”)
(以下简称“乙方”)
经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着*等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：
第一条 工程项目
一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程
二、工程地点：贵州镇远县
三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。
第二条 工程实施
一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。
二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。
1、不可抗力原因。
2、甲方未提供施工必备条件。
3、其他非乙方原因引起的工期延误。
三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。
五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。
六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。
七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。
九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。
十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。
第三条 合同总价及付款方式
一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整(小写：￥5160000.00元)。
二、付款方式：
工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即49020xx.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写：人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。
第四条 工程质量
一、工程效果达到甲方的图纸要求。
二、乙方所*品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。
第五条 售后服务
一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。
二、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。
三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。
第六条 工程竣工及验收
一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。
二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。
甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。
三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。
第七条 违约责任
一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。
二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。
三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金;
第八条 其它事项
一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。
三、本合同一式贰份，双方各执壹份。
四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程安装合同9
建设单位：__________(以下简称甲方)
施工单位：__________(以下简称乙方)
维修单位：__________(以下简称丙方)
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，遵循*等、公*和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托__负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：______________________
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：__________集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：
本工程材料全部由丙方向甲方提供，__负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，__保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：
按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：__________汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：__________。
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：
由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向__在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();
付款方式：由甲方向____________银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向____________支付合同总价款的______%，即人民币：__________元(大写：________________)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，______个工作日内甲方向__支付合同总价款的______%，即人民币：____________元(大写：______________)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，______个工作日内甲方向____________支付合同总价款的______%，即人民币：_____________元(大写：_____________);
4、质量保证金______%，即人民币：____________元(大写：____________)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款__需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、__提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，__负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则__收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，__为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若__未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、__应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、__应注意安全文明施工。因__原因造成的安全事故由__自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或__(设备材料款向乙方，工程款向__)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和__有权终止合同，且甲方应承担乙方和__的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过______天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、丙方责任：因__原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予____________元天罚款，延期超过______天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：
执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：___________________
法定代表人(签字)：______法定代表人(签字)：_____________
________年____月____日________年____月____日
太阳能工程合同3篇（扩展2）
——太阳能工程安装合同
太阳能工程安装合同
在当今不断发展的世界，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家收集的太阳能工程安装合同，希望能够帮助到大家。
太阳能工程安装合同1
建设单位：
(以下简称甲方)
施工单位：
(以下简称乙方)
维修单位：
(以下简称XX)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循*等、公*和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托XX负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由XX向甲方提供，XX负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，XX保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：XX汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向XX在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();
付款方式：由甲方向XX银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：);
4、质量保证金%，即人民币：元(大写：)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、XX提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，XX负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则XX收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，XX为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若XX未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、XX应注意安全文明施工。因XX原因造成的安全事故由XX自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方，工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和XX有权终止合同，且甲方应承担乙方和XX的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、XX责任：因XX原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予XX500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
太阳能工程安装合同2
(以下简称“甲方”)
(以下简称“乙方”)
经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着*等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：
第一条 工程项目
一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程
二、工程地点：贵州镇远县
三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。
第二条 工程实施
一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。
二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。
1、不可抗力原因。
2、甲方未提供施工必备条件。
3、其他非乙方原因引起的工期延误。
三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。
五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。
六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。
七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。
九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。
十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。
第三条 合同总价及付款方式
一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整(小写：￥5160000.00元)。
二、付款方式：
工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即49020xx.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写：人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。
第四条 工程质量
一、工程效果达到甲方的图纸要求。
二、乙方所*品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。
第五条 售后服务
一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。
二、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。
三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。
第六条 工程竣工及验收
一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。
二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。
甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。
三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。
第七条 违约责任
一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。
二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。
三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金;
第八条 其它事项
一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。
三、本合同一式贰份，双方各执壹份。
四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程安装合同3
甲方：____________
乙方：____________
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“*等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同价款及产品
1、合同价款：____元(大写：____元整)。
2、产品及价格：________(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价____元)。空气能5P机一台，单价。
注：2.1本工程价款已含税金，并开具工程发票。
2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期
1、合同签定后，备料期为10天，安装工期为10天，计划安装时间为20___年11月20日至20___年11月30日，具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付：
甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款15000____元(大写：)。
2、货到安装地点后付款10000____元(大写：)。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200____元(大写：)。注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务
1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责
1、甲方职责
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的水电费用。
2.乙方职责
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的"合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任
除不可抗力及*政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止
九、其他
1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。
甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能工程安装合同4
发包方： （简称：甲方）
施工方： （简称：乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方将半山半岛帆船港的太阳能热水安装工程（热水主管、立管）工程承包给乙方施工、安装、调试。经甲、乙双方友好协商达成合作协议，以资共同信守。
一、工程承包范围：
太阳能系统所属全部工程内容。（参考甲方合同工程量）
1、太阳能热水系统工程量为：
2、太阳能系统安装部分：
⑴、太阳能集热器支架基础预埋和支架制作安装、集热器设备、真空管安装；
⑵、冷水进水管道、循环管道、热水供水管道、回水管道安装；
⑶、空气源热泵、水泵、电控柜安装，所有太阳能系统管道保温；
⑷、不含水箱、热泵吊装，但得配合吊运。工程材料的保管和设备的搬运（乙方负责将材料运送到施工现场）；
⑸、所有太阳能系统工程中的防绣处理、防雷线连接；
⑹、负责太阳能全套热水系统的调试；调试要求：通过业主方验收合格，正常使用
⑺、太阳能全套系统工程中的属于太阳能有关的工程。
⑻、乙方负责工程施工的所有机械设备和施工人员；
⑼、乙方负责工程施工材料的卸车，工程竣工后剩余材料的装车及工程材料在施工现场的保管。
⑽、所有太阳能系统管道全部做保温；
二、承包方式：
本工程采取包工、包工期、包费用、包质量验收通过使用的方式，由乙方承包并一次性包干施工（包含安全费、施工设施费、交通费）。本工程严禁转包，如发生转包，甲方有权终止合同，并追究乙方违约责任。
三、施工要求：
1、乙方应严格按照甲方提供的图纸要求及相关标准进行施工，如发现与实际施工图不符，甲方有权向乙方提供整改意见，整改费用由乙方全部承担，造成严重损失的并承担赔偿责任。
2、乙方在施工期间，服从甲方、业主方、监理方、总包方现场工程人员的管理，遵守现场的各项规章制度，配合其它工种进行施工。
3、乙方在施工期间，应按甲方具体安排进行施工。如由于客观原因造成工期延误应得到甲方的书面认可。
4、乙方人员必须服从甲方、业主方、监理方、总包方现场管理人员的管理，如违反甲方管理规定的，应接受甲方处罚。
5、乙方在施工现场必须带安全帽，严禁光背、穿拖鞋进入施工现场施工。如违反管理规定，无条件接受甲方的管理规定处理办法。
6、乙方在施工过程中，如不服从甲方管理和安排的，甲方有权终止此合同，要求乙方退场，另选其它施工队伍，如因此造成甲方此工程恶性影响严重或造成经济损失的，由乙方全部负责和赔偿；乙方接到甲方退场通知（电话通知）后，两天内组织退场完毕。如乙方不愿意退场，因此影响甲方施工进度或造成严重后果的，由乙方负全部责任。
四、施工工期：
接到甲方进场通知后，乙方两天内组织施工人员、机械设备进场，
五、工程责任：
甲方：
1、负责及时将材料送到工地。
2、负责与业主方协调全面工作。
3、负责工程技术指导。
4、甲方负责工程监管、监督、验收。
乙方：
1、乙方必须服从甲方现场管理人员及技术人员的管理和安排。
2、负责进场后施工人员及施工材料的安全，如出现安全事故，不管是乙方本人还是乙方聘用人员，责任全部由乙方全部负责和承担，甲方不负责乙方施工人员的安全、工伤、保险责任。如因业主方原因造成乙方施工人员受伤或受到利益侵害的，甲方负责出面配合乙方与业主方协商责任范围。
3、乙方申请材料应提前3天通知甲方该项目负责人。
4、应在甲方项目负责人指导下进行施工，不得随意改变施工方案，如需要更改或变更施工方案和施工工艺的，必须与甲方项目负责人协商，经得甲方同意后才能进行施工。
5、必须接受甲方的管理与监督
6、乙方人员保险，由乙方负责
7、安装调试后三个月内，如出现系统漏水，损坏等原因由乙方负责维修。
8、乙方负责甲方运送到工地施工材料的保管和安全，如因乙方原因造成丢失，乙方照价赔偿给甲方；如因乙方施工人员将甲方施工材料拿出去倒卖或无顾损坏的，除双倍照价赔偿甲方损失的材料外，乙方需接受甲方每次1000；造成影响严重的，甲方可视情况严重处罚报案到当地元的罚款派出所。
六、施工款项总额：
太阳能部分：
1、按太阳能每*米元；总共合计：元人民币：壹拾万元整
七、付款方式：
1、双方签订施工合同后，乙方组织施工人员进场，施工队进场后，完成A01，A02集热器支架焊接。甲方支付乙方工程：30000.00元，大写：叁万元整。
2、完成集热器、真空管、循环管道的安装，经甲方的现场项目负责人验收合格后，甲方付给乙方施工费： 元，大写：肆万元整。
3、工程竣工并通过甲方、业主方、监理验收合格后，甲方支付给乙方施工费：30000.00元，大写：叁万元整
甲方：
乙方：
日期：
太阳能工程安装合同5
甲 方：
乙 方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、 工程概况：
1.工程名称;
2.工程地点 ;
3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)
4.工程保修期：工程验收交付使用起一年
二、 工程期限
1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。 三、 施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础*面标高。
3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。
7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。
8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划：我公司计划于合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。
保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是：
(1)根据施工进度计划控制施工期;
(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;
(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;
(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;
(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;
(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;
(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹*衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;
(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;
六、工程造价及付款方式
1、工程总造价为人民币：
2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。
七、 甲方责任及义务
1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。
2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
4、甲方应按时支付工程款。
八、 乙方责任及义务
1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。
2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程安装合同6
建设单位：__________(以下简称甲方)
施工单位：__________(以下简称乙方)
维修单位：__________(以下简称丙方)
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，遵循*等、公*和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托__负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：______________________
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：__________集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：
本工程材料全部由丙方向甲方提供，__负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，__保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：
按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：__________汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：__________。
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：
由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向__在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();
付款方式：由甲方向____________银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向____________支付合同总价款的______%，即人民币：__________元(大写：________________)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，______个工作日内甲方向__支付合同总价款的______%，即人民币：____________元(大写：______________)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，______个工作日内甲方向____________支付合同总价款的______%，即人民币：_____________元(大写：_____________);
4、质量保证金______%，即人民币：____________元(大写：____________)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款__需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、__提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，__负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则__收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，__为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若__未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、__应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、__应注意安全文明施工。因__原因造成的安全事故由__自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或__(设备材料款向乙方，工程款向__)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和__有权终止合同，且甲方应承担乙方和__的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过______天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、丙方责任：因__原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予____________元天罚款，延期超过______天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：
执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：___________________
法定代表人(签字)：______法定代表人(签字)：_____________
________年____月____日________年____月____日
太阳能工程安装合同7
甲方：__________（以下简称甲方）
乙方：__________（以下简称乙方）
甲乙双方经友好协商，根据《民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方制作安装太阳能热水系统的有关事宜，达成如下协议：
一、工程内容
1、工程名称：太阳能联合电加热换热系统工程。
2、工程承包范围：真空管太阳能制作安装。
二、工程材料的技术要求
1、真空管：采用58—1800㎜紫金管、支管。
2、循环槽：内胆采用304—2b食品级不锈钢，外壳采用镀铝锌板，中间聚胺脂保温。
3、太阳能支架：采用角钢静电喷塑支架。
4、保温水箱：内胆采用304—2b食品级不锈钢，外壳采用镀铝锌板，中间采用聚胺脂整体发泡。支架采用角钢制作，并作刷漆防锈处理。
5、管道：上循环采用d40镀锌管，下循环采用50管，安装牢固、整齐、不堵不漏、上循环管、热水管均用橡塑作保温处理。
6、强制循环泵采用威乐253e水泵，噪音小、性能高。
三、保修及质量要求
1、联集器、真空管、保温箱、保温水箱保修________年。
2、管道及其它部件保修________年
3、保质期内属制造安装质量问题由乙方负责更换并承担所有费用。
4、保修期内，设备发生故障，乙方应在收到甲方通知后24小时内抵达现场维修，直到正常使用。
5、保修期满后，仍由乙方提*品的终身有偿维修服务。
四、工期
竣工日期：自开工之日起10天内完工并交付使用，雨天顺延，试通水三天后甲乙双方共同对工程进行验收并在验收单上签字认可。
五、工程造价及付款方式
1、工程明细报价：
2、付款方式：合同签订后支付预付款为总款的30%，即元，工程完工验收合格三天内支付总款的67%，即元。保修款为工程总款的3%，即
3、此报价为不含税票报价，如果甲方需要开具增值税专用发票，需另加工程总款的4%作为税费。
六、工程验收标准
工程安装必须依照《太阳能热水器系统设计、安装及工程验收技术规范》gb18713—、《全玻璃真空太阳集热管》gb17049—1997及国家现行的施工规范及相尖规程规范要求进行施工及验收。
七、工程分工
1、甲方工作
（1）为乙方提供材料堆放、储存场地，乙方自行负责看管。
（2）做好乙方在施工过程中的协调工作，保证施工的顺利进行。
（3）提供施工用电、水。
（4）积极组织协调工程竣工验收。
2、乙方工作
（1）施工过程中由于乙方造成的污染及由此产生的垃圾由乙方进行清理，废料集中堆放，做到工完、料尽、场地清。
（2）严格按照国家一标五规范和甲方的安全、文明达标施工要求组织施工，按规定采取严格的安全施工防护措施，乙方因自身原因在施工工地上所发生的安全事故，由乙方承担。
八、竣工验收
工程具备竣工验收条件，甲乙双方共同验收，并在验收后的3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改并承担由自身原因造成修改的费用。
九、违约责任
1、甲方责任
不按合同约定的付款方式按时将工程款支付给乙方，则按未付款金额的3%支付给乙方违约金，且未付款部分货物所有权归乙方，乙方有权自行处理未付款部分货物。
2、乙方责任
（1）工程质量不符合本合同规定的，乙方应按甲方要求整改，直到符合约定标准。
（2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应付给甲方违约金（合同总金额的3%）。
十、解决合同纠纷的方式
本合同在履行的过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，可向当地仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地人民法院起诉。
十一、其它
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，在完成双方各自的职责、义务和经济往来后终止。
2、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后可以签订补充协议，作为本合同的补充合同与本合同具有同等法律效力。
3、甲方在未付清工程款之前，未付款部分货物所有权属昆明XX公司，甲方负责保管，如甲方未按合同付款，乙方有权处理未付清部分货物。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
太阳能工程安装合同8
甲方:
乙方：
甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：
一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前 天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;
1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：
1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(24000元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30% 的预付款，计人民币￥:柒仟贰佰元整(7200元整)。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：
1、乙方收到甲方预付款之日起， 进入现场施工。
2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程安装合同9
甲方：_________________ (以下简称甲方)
乙方：_________________ (以下简称乙方)
甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：
一. 技术参数
1.容水量 ，管数 管径 外壳材质 内胆材质支架材质 其它：
根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。
2. 配件：
3. 冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。
二. 验收方式
验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。 系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。 系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
三. 费用及付款方式
1. 每台热水器报价为人民币：_________________辅助器件：_________________
2. 付款方式为
四. 甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。 甲方提供施工屋面有关设计资料。 施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经 双方确认后予以实施。
五. 乙方责任及义务
1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。 乙方的施工质量应符合安全要求(包含避X要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。
4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。
六. 双方违约责任。
如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金______元。
七. 乙方质量承诺及售后服务
1.太阳能热水器主机______年内质量问题由乙方更换。 辅助器件及控制系统_____年内质量问题乙方更换。 超出质量保证______年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
2.然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺更换。 乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3.乙方承诺系统的正常使用寿命为____________年。
八. 如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：__________________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：___________
_________年________月____日 __________年__________月____日
太阳能工程合同3篇（扩展3）
——太阳能工程安装合同
太阳能工程安装合同
随着法律观念的深入人心，越来越多的场景和场合需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家收集的太阳能工程安装合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
太阳能工程安装合同1
建设单位：
(以下简称甲方)
施工单位：
(以下简称乙方)
维修单位：
(以下简称XX)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循*等、公*和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托XX负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由XX向甲方提供，XX负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，XX保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：XX汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向XX在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();
付款方式：由甲方向XX银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：元(大写：);
4、质量保证金%，即人民币：元(大写：)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、XX提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，XX负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则XX收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，XX为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若XX未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、XX应注意安全文明施工。因XX原因造成的安全事故由XX自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方，工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和XX有权终止合同，且甲方应承担乙方和XX的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、XX责任：因XX原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予XX500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
太阳能工程安装合同2
甲方：_________________ (以下简称甲方)
乙方：_________________ (以下简称乙方)
甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：
一. 技术参数
1.容水量 ，管数 管径 外壳材质 内胆材质支架材质 其它：
根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。
2. 配件：
3. 冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。
二. 验收方式
验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。 系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。 系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
三. 费用及付款方式
1. 每台热水器报价为人民币：_________________辅助器件：_________________
2. 付款方式为
四. 甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。 甲方提供施工屋面有关设计资料。 施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经 双方确认后予以实施。
五. 乙方责任及义务
1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。 乙方的施工质量应符合安全要求(包含避X要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。
4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。
六. 双方违约责任。
如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金______元。
七. 乙方质量承诺及售后服务
1.太阳能热水器主机______年内质量问题由乙方更换。 辅助器件及控制系统_____年内质量问题乙方更换。 超出质量保证______年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
2.然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺更换。 乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3.乙方承诺系统的正常使用寿命为____________年。
八. 如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：__________________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：___________
_________年________月____日 __________年__________月____日
太阳能工程安装合同3
建设单位：__________(以下简称甲方)
施工单位：__________(以下简称乙方)
维修单位：__________(以下简称丙方)
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，遵循*等、公*和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托__负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：______________________
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：__________集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：
本工程材料全部由丙方向甲方提供，__负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，__保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：
按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：__________汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：__________。
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：
由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向__在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整();
付款方式：由甲方向____________银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向____________支付合同总价款的______%，即人民币：__________元(大写：________________)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，______个工作日内甲方向__支付合同总价款的______%，即人民币：____________元(大写：______________)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，______个工作日内甲方向____________支付合同总价款的______%，即人民币：_____________元(大写：_____________);
4、质量保证金______%，即人民币：____________元(大写：____________)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款__需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、__提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，__负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则__收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，__为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若__未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、__应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、__应注意安全文明施工。因__原因造成的安全事故由__自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或__(设备材料款向乙方，工程款向__)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和__有权终止合同，且甲方应承担乙方和__的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过______天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、丙方责任：因__原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予____________元天罚款，延期超过______天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：
执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：___________________
法定代表人(签字)：______法定代表人(签字)：_____________
________年____月____日________年____月____日
太阳能工程安装合同4
甲方:
乙方：
甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：
一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前 天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;
1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：
1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(24000元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30% 的预付款，计人民币￥:柒仟贰佰元整(7200元整)。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：
1、乙方收到甲方预付款之日起， 进入现场施工。
2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程安装合同5
甲方：____________
乙方：____________
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“*等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同价款及产品
1、合同价款：____元(大写：____元整)。
2、产品及价格：________(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价____元)。空气能5P机一台，单价。
注：2.1本工程价款已含税金，并开具工程发票。
2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期
1、合同签定后，备料期为10天，安装工期为10天，计划安装时间为20___年11月20日至20___年11月30日，具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付：
甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款15000____元(大写：)。
2、货到安装地点后付款10000____元(大写：)。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200____元(大写：)。注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务
1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责
1、甲方职责
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的水电费用。
2.乙方职责
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任
除不可抗力及*政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止
九、其他
1、双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。
甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能工程安装合同6
甲 方：
乙 方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、 工程概况：
1.工程名称;
2.工程地点 ;
3.工程范围和内容：(各单项工程详见工程项目一览表)
4.工程保修期：工程验收交付使用起一年
二、 工程期限
1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。 三、 施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础*面标高。
3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。
7、机动队：负责表位控制系统，接地极安装调试。
8、材料组：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划：我公司计划于合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。
保证措施：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是：
(1)根据施工进度计划控制施工期;
(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;
(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;
(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;
(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;
(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;
(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹*衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;
(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;
六、工程造价及付款方式
1、工程总造价为人民币：
2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。
七、 甲方责任及义务
1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。
2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
4、甲方应按时支付工程款。
八、 乙方责任及义务
1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。
2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程安装合同7
(以下简称“甲方”)
(以下简称“乙方”)
经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着*等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：
第一条 工程项目
一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程
二、工程地点：贵州镇远县
三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。
第二条 工程实施
一、工程定于20xx年8月20日开工， 20xx年11月20日竣工，工期15个月。
二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。
1、不可抗力原因。
2、甲方未提供施工必备条件。
3、其他非乙方原因引起的工期延误。
三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。
五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。
六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。
七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。
九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。
十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。
第三条 合同总价及付款方式
一、合同总价为：大写：人民币伍佰壹拾陆万元整(小写：￥5160000.00元)。
二、付款方式：
工程安装完成亮灯并验收合格后，甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即49020xx.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写：人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金，工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。
第四条 工程质量
一、工程效果达到甲方的图纸要求。
二、乙方所*品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。
第五条 售后服务
一、该工程的质量保证期为壹年，从验收合格之日起计算。
二、质保期出现问题的处理办法：乙方在到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。
三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。
第六条 工程竣工及验收
一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。
二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。
甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。
三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的`竣工图和竣工资料各一式四套。
第七条 违约责任
一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期，在合同工期15个月内未完成本工程的，按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的，甲方有权终止合同，并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。
二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场，未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。
三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的，按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金;
第八条 其它事项
一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。
三、本合同一式贰份，双方各执壹份。
四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程安装合同8
发包方： （简称：甲方）
施工方： （简称：乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方将半山半岛帆船港的太阳能热水安装工程（热水主管、立管）工程承包给乙方施工、安装、调试。经甲、乙双方友好协商达成合作协议，以资共同信守。
一、工程承包范围：
太阳能系统所属全部工程内容。（参考甲方合同工程量）
1、太阳能热水系统工程量为：
2、太阳能系统安装部分：
⑴、太阳能集热器支架基础预埋和支架制作安装、集热器设备、真空管安装；
⑵、冷水进水管道、循环管道、热水供水管道、回水管道安装；
⑶、空气源热泵、水泵、电控柜安装，所有太阳能系统管道保温；
⑷、不含水箱、热泵吊装，但得配合吊运。工程材料的保管和设备的搬运（乙方负责将材料运送到施工现场）；
⑸、所有太阳能系统工程中的防绣处理、防雷线连接；
⑹、负责太阳能全套热水系统的调试；调试要求：通过业主方验收合格，正常使用
⑺、太阳能全套系统工程中的属于太阳能有关的工程。
⑻、乙方负责工程施工的所有机械设备和施工人员；
⑼、乙方负责工程施工材料的卸车，工程竣工后剩余材料的装车及工程材料在施工现场的保管。
⑽、所有太阳能系统管道全部做保温；
二、承包方式：
本工程采取包工、包工期、包费用、包质量验收通过使用的方式，由乙方承包并一次性包干施工（包含安全费、施工设施费、交通费）。本工程严禁转包，如发生转包，甲方有权终止合同，并追究乙方违约责任。
三、施工要求：
1、乙方应严格按照甲方提供的图纸要求及相关标准进行施工，如发现与实际施工图不符，甲方有权向乙方提供整改意见，整改费用由乙方全部承担，造成严重损失的并承担赔偿责任。
2、乙方在施工期间，服从甲方、业主方、监理方、总包方现场工程人员的管理，遵守现场的各项规章制度，配合其它工种进行施工。
3、乙方在施工期间，应按甲方具体安排进行施工。如由于客观原因造成工期延误应得到甲方的书面认可。
4、乙方人员必须服从甲方、业主方、监理方、总包方现场管理人员的管理，如违反甲方管理规定的，应接受甲方处罚。
5、乙方在施工现场必须带安全帽，严禁光背、穿拖鞋进入施工现场施工。如违反管理规定，无条件接受甲方的管理规定处理办法。
6、乙方在施工过程中，如不服从甲方管理和安排的，甲方有权终止此合同，要求乙方退场，另选其它施工队伍，如因此造成甲方此工程恶性影响严重或造成经济损失的，由乙方全部负责和赔偿；乙方接到甲方退场通知（电话通知）后，两天内组织退场完毕。如乙方不愿意退场，因此影响甲方施工进度或造成严重后果的，由乙方负全部责任。
四、施工工期：
接到甲方进场通知后，乙方两天内组织施工人员、机械设备进场，
五、工程责任：
甲方：
1、负责及时将材料送到工地。
2、负责与业主方协调全面工作。
3、负责工程技术指导。
4、甲方负责工程监管、监督、验收。
乙方：
1、乙方必须服从甲方现场管理人员及技术人员的管理和安排。
2、负责进场后施工人员及施工材料的安全，如出现安全事故，不管是乙方本人还是乙方聘用人员，责任全部由乙方全部负责和承担，甲方不负责乙方施工人员的安全、工伤、保险责任。如因业主方原因造成乙方施工人员受伤或受到利益侵害的，甲方负责出面配合乙方与业主方协商责任范围。
3、乙方申请材料应提前3天通知甲方该项目负责人。
4、应在甲方项目负责人指导下进行施工，不得随意改变施工方案，如需要更改或变更施工方案和施工工艺的，必须与甲方项目负责人协商，经得甲方同意后才能进行施工。
5、必须接受甲方的管理与监督
6、乙方人员保险，由乙方负责
7、安装调试后三个月内，如出现系统漏水，损坏等原因由乙方负责维修。
8、乙方负责甲方运送到工地施工材料的保管和安全，如因乙方原因造成丢失，乙方照价赔偿给甲方；如因乙方施工人员将甲方施工材料拿出去倒卖或无顾损坏的，除双倍照价赔偿甲方损失的材料外，乙方需接受甲方每次1000；造成影响严重的，甲方可视情况严重处罚报案到当地元的罚款派出所。
六、施工款项总额：
太阳能部分：
1、按太阳能每*米元；总共合计：元人民币：壹拾万元整
七、付款方式：
1、双方签订施工合同后，乙方组织施工人员进场，施工队进场后，完成A01，A02集热器支架焊接。甲方支付乙方工程：30000.00元，大写：叁万元整。
2、完成集热器、真空管、循环管道的安装，经甲方的现场项目负责人验收合格后，甲方付给乙方施工费： 元，大写：肆万元整。
3、工程竣工并通过甲方、业主方、监理验收合格后，甲方支付给乙方施工费：30000.00元，大写：叁万元整
甲方：
乙方：
日期：
太阳能工程安装合同9
甲方：__________（以下简称甲方）
乙方：__________（以下简称乙方）
甲乙双方经友好协商，根据《民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方制作安装太阳能热水系统的有关事宜，达成如下协议：
一、工程内容
1、工程名称：太阳能联合电加热换热系统工程。
2、工程承包范围：真空管太阳能制作安装。
二、工程材料的技术要求
1、真空管：采用58—1800㎜紫金管、支管。
2、循环槽：内胆采用304—2b食品级不锈钢，外壳采用镀铝锌板，中间聚胺脂保温。
3、太阳能支架：采用角钢静电喷塑支架。
4、保温水箱：内胆采用304—2b食品级不锈钢，外壳采用镀铝锌板，中间采用聚胺脂整体发泡。支架采用角钢制作，并作刷漆防锈处理。
5、管道：上循环采用d40镀锌管，下循环采用50管，安装牢固、整齐、不堵不漏、上循环管、热水管均用橡塑作保温处理。
6、强制循环泵采用威乐253e水泵，噪音小、性能高。
三、保修及质量要求
1、联集器、真空管、保温箱、保温水箱保修________年。
2、管道及其它部件保修________年
3、保质期内属制造安装质量问题由乙方负责更换并承担所有费用。
4、保修期内，设备发生故障，乙方应在收到甲方通知后24小时内抵达现场维修，直到正常使用。
5、保修期满后，仍由乙方提*品的终身有偿维修服务。
四、工期
竣工日期：自开工之日起10天内完工并交付使用，雨天顺延，试通水三天后甲乙双方共同对工程进行验收并在验收单上签字认可。
五、工程造价及付款方式
1、工程明细报价：
2、付款方式：合同签订后支付预付款为总款的30%，即元，工程完工验收合格三天内支付总款的67%，即元。保修款为工程总款的3%，即
3、此报价为不含税票报价，如果甲方需要开具增值税专用发票，需另加工程总款的4%作为税费。
六、工程验收标准
工程安装必须依照《太阳能热水器系统设计、安装及工程验收技术规范》gb18713—、《全玻璃真空太阳集热管》gb17049—1997及国家现行的施工规范及相尖规程规范要求进行施工及验收。
七、工程分工
1、甲方工作
（1）为乙方提供材料堆放、储存场地，乙方自行负责看管。
（2）做好乙方在施工过程中的协调工作，保证施工的顺利进行。
（3）提供施工用电、水。
（4）积极组织协调工程竣工验收。
2、乙方工作
（1）施工过程中由于乙方造成的污染及由此产生的垃圾由乙方进行清理，废料集中堆放，做到工完、料尽、场地清。
（2）严格按照国家一标五规范和甲方的安全、文明达标施工要求组织施工，按规定采取严格的安全施工防护措施，乙方因自身原因在施工工地上所发生的安全事故，由乙方承担。
八、竣工验收
工程具备竣工验收条件，甲乙双方共同验收，并在验收后的3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改并承担由自身原因造成修改的费用。
九、违约责任
1、甲方责任
不按合同约定的付款方式按时将工程款支付给乙方，则按未付款金额的3%支付给乙方违约金，且未付款部分货物所有权归乙方，乙方有权自行处理未付款部分货物。
2、乙方责任
（1）工程质量不符合本合同规定的，乙方应按甲方要求整改，直到符合约定标准。
（2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应付给甲方违约金（合同总金额的3%）。
十、解决合同纠纷的方式
本合同在履行的过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，可向当地仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地人民法院起诉。
十一、其它
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，在完成双方各自的职责、义务和经济往来后终止。
2、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后可以签订补充协议，作为本合同的补充合同与本合同具有同等法律效力。
3、甲方在未付清工程款之前，未付款部分货物所有权属昆明XX公司，甲方负责保管，如甲方未按合同付款，乙方有权处理未付清部分货物。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
太阳能工程合同3篇（扩展4）
——太阳能安装合同5篇
太阳能安装合同1
甲方：锦屏县钟灵乡人民* （简称甲方） 乙方：中山南德太阳能路灯有限公司 （简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、*采购有关规定及钟灵乡*询价采购文件（文件编号：钟府采购〔20xx〕1号）的规定，为确保钟灵乡贡村至地娄道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循*等、自愿、公*和诚信的原则，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。
一、项目概况
项目名称：钟灵乡贡村至娄江道路太阳能路灯及安装。 项目地点：钟灵乡贡村至地娄道路两旁。
项目规模：道路总长1500米,需安装太阳能路灯80盏。
二、质量要求及技术标准
乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮，一年365天天天亮灯。
三、项目建设内容及产品参数
项目内容：太阳能路灯80盏及安装，单杆单臂路灯高
6.5米，包工包料（运费、基础设施、安装调试等）。
四、承包方式
按照审批实施意见，参照项目设计，以包工包料的方式承包施工。
五、甲方职责
1、甲方若中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
2、保障乙方在路灯安装过程中不受外界因素影响，由此影响工期的与乙方无关。
3、甲方为按照合同的货款期限向乙方付款，每逾期一天（节假日和双休除外），甲方向乙方按每天合同总额的3‰支付违约金。违约金超过合同总额50%，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方返还已发货之设备。
六、乙方职责
1、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，符合甲方配臵要求。不按照以上要求供货的，甲方有权拒绝接收货物或终止合同。
2、乙方必须按照甲方所提供的供货地点、数量按时将路灯送达各项目村寨，并通过县、乡、村共同验收。接收或安装阶段发现货物有损坏问题，乙方应负责补换。不按照甲方要求及时供货，影响甲方项目按时完工的，甲方有权终止合同。
3、整体质量保证3年，在质保期3年内，乙方在接到甲方故障通知后，3天内到现场进行维修。在质保期内，若经确认路灯中零部件非人为因素损坏的，由乙方负责免费维修，若路灯中零部件因人为因素或自然灾害而导致故障或损坏，乙方不负责免费维修。质保期满后维护费用由甲方承担，路灯设备由乙方终身维护。
4、乙方负责太阳能路灯的全程安装，若因为乙方安装原因造成路灯损坏的，由乙方承担损失。
5、安全施工：施工队伍必须遵守工程所在地的村规民俗，并严格按照国家施工安全规程进行施工，做到文明施工，安全施工。否则，由此造成的一切安全生产事故责任由乙方负责，甲方概不负责。
七、项目承包总金额：叁拾万元整（￥300000.00元）。
1、太阳能路灯货款：228000元。
2、安装调试费：72000元。
八、项目验收
项目完工，经县、乡、村验收合格后，甲方根据验收合格的实际安装数量结算。
九、资金支付方式
项目验收合格后7日内一次性支付合同金额的95%，合同金额的5%作为质量保证金，质量保证金自验收合格之日起3年期满后7日内付清。
十、工程工期
本工程合同总工期为 天，开工日期年 月 日，竣工日期年月日。
十一、本合同从双方签字之日起生效，一切因执行本本合同所发生与本合同有关的争议，未尽事宜，双方先通过友好协商解决，如双方协商不能解决时提交甲方当地人民法院做最
后裁决。本合同一式三份，签字后甲乙双方各持一份，*采购管理机构一份。双方签字盖章后本合同传真件与原件具有同等法律效力。
甲 方（盖章） 乙 方（盖章）
法人代表
（或委托代理人）
年月
法人代表 （或委托代理人）年月 日日
太阳能安装合同2
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：
一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前___天，甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任；
1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：
1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整（24000元整）。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30%的预付款，计人民币￥：柒仟贰佰元整（7200元整）。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：
1、乙方收到甲方预付款之日起，进入现场施工。
2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能安装合同3
建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
维修单位：(以下简称XX)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，遵循*等、公*和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托XX负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：
第一条
1、工程名称：太阳能维修、安装工程
2、工程地点：
3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由XX向甲方提供，XX负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，XX保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：
备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：
1、运输方式：XX汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向XX在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整;
付款方式：由甲方向XX银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：__元(大写：__)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后，7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：__元(大写：__)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%，即人民币：__元(大写：__);
4、质量保证金%，即人民币：元(大写：)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款：
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、XX提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，XX负责维修，更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题，则XX收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，XX为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求：
1、施工周期5天，若XX未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度，甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿，保证施工现场所用水源、电源，并提供施工过程中其他必要的协助。
3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工，并接受甲、乙方的监督，改正施工中不符合要求事项，并承担相应责任。
4、XX应注意安全文明施工。因XX原因造成的安全事故由XX自行负责。
第十条违约责任：
1、甲方责任：甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的，每迟一天，甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方，工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金，但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方和XX有权终止合同，且甲方应承担乙方和XX的经济损失。
2、乙方责任：施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查，不得徇私舞弊，敷衍了事，对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员，否则，乙方将无条件承担所有维修费用，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、XX责任：因XX原因未能按时完工，每延迟一天，甲方将给予XX500元天罚款，延期超过3天视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由三方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，可由三方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
太阳能安装合同4
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：
一.技术参数
1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。
2.配件：
3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。
二.验收方式
验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
三.费用及付款方式
1.每台热水器报价为人民币：(，辅助器件：
2.付款方式为
四.甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
五.乙方责任及义务
1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。
4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。
六.双方违约责任。
1.如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。
七.乙方质量承诺及售后服务
1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
2.自然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。
八.如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能安装合同5
发包方： (以下简称：甲方)
承包方： (以下简称：乙方)
甲乙双方就 住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循*等、自愿、公*及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。
一、产品名称、技术参数、数量、金额
1.1.产品名称：高层住宅壁挂*板式太阳能
1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L*板式
1.3.设备、安装相关技术参数：
①、集热器采用*板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。
②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。
③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求
④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。
⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。
二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收：
2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。
2.2.施工工期：自 年 月 日至 年 月 日。
2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。
2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。
2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。
三、合同总价款
总价包干合同总价款：￥ 元(大写人民币 元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。
四、付款方式
本工程无预付款。货到工地，工程安装结束、系统调试完毕，相关工程验收资料交齐并经甲方及监理验收合格，甲方付至合同总价款的70%;工程经竣工综合验收合格后，甲方付至合同总价款的95%;余款5 % 作为质保金，质保期结束后七日内，甲方一次性付清。
五、设备保修及售后服务
5.1.产品保修期为 3 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。
5.2.保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。
5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。
5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”(包修、包退、包换)服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。
六、 甲方责任及义务
6.1.设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。
6.2.安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用由甲方承担。
七、乙方责任及义务
7.1.乙方保证提供的产品为原厂正品，提*品合格证及竣工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。
7.2.在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失，与甲方无关。
7.4.施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。
7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做好支架处的防水处理工作。
7.6 施工所需水电费用由乙方承担。
7.7 安装完成但未交验前的成品保护由乙方负责。
八、违约责任
8.1.如因乙方原因，造成设备未能按期交付使用，则每延误一日，乙方支付甲方1%的违约金。因工程质量不合格给甲方造成经济损失，由乙方按实际损失赔偿。
8.2.如因甲方原因，未能按期、按额度支付乙方合同价款，则每延误一日，甲方支付乙方1%的违约金。
8.3. 因甲方原因导致乙方未能如期开工的或中途停工的，则乙方工期相应顺延。
九、争议解决：
因履行本合同所产生的所有争议，双方应先行友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
10.1.关于本合同的任何更正、修改、更换或变更，均应以书面形式为准，并载明与本合同有关，由合同双方正式授权的人员或代表签字并加盖公章方能生效。
10.2.本合同自双方盖章并由双方授权代表签字后生效。
10.3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能工程合同3篇（扩展5）
——《太阳能》教学反思3篇
《太阳能》教学反思1
在教学本课的时候，我首先指导学生进行介绍他们自己的搜集的相关的关于太阳能热水器的知识。学生在介绍的自己搜集的资料活动的能够锻炼学生的搜集资料的能力，同时给予学生进行展示的机会，这样学生就能增加自己的自己自信。同时在学生展示的材料的中，我发现同学的搜集的材料还是非常的丰富，这些丰富的资料同时给予学生更多的知识和阳光。这样的活动，我在再以后的教学中，我要更好的加强这方面的活动。同时我发现进行汇报活动的总是那几个同学，我现在在组织的过程中需要组织更多的其他的同学进行参与活动。
在这个方面的，我需要组织学生进行分组进行合作活动。这个分组不需要太大，我想只需要2个到三个人的小组，小组成员相互合作，共同进行资料的搜集和整理和汇报，这样能够提高学生的学习的兴趣。这样一个班大约需要组织15个小组。，小组进行合作学习合作汇报。在学生的小组的合作的过程中，我及时给予学生以指导。有这个小组比较的"小，我想不设组长，或者轮流担任组长，这样每个学生都能更好的进行训练。每次课需要指导学生资料的汇报，进行汇报的小组需要一个或者多个小组汇报。
在学生进汇报之后，我在主要将最为重要的知识进行总结。这样的学生能够重点得到突出。
在教师学生进行实验验证怎样摆放的方式时候，我发现这个时候光照不行。我想在以后的教学中将这一课提前。
《太阳能》教学反思2
科学学习的核心是探究，教师才传授学生知识的同时更重要的一点是培养学生的探究能力、动手能力、创新能力以及获取信息的能力。通过这节课的教学实践，我充分认识到了这一点。这节课是这一单元的的第七课，是一节制作课，也就是引导孩子们用前面几节课所获得的知识设计方案，并亲自动手制作一个太阳能热水器。
原本我是打算先讲太阳能的工作原理，再让学生在这个基础上设计实验方案，等学生设计好了实验方案之后在把剩余的时间用来制作太阳能热水器。通过时间发现，孩子更大的兴趣是动手制作，对于设计一个方案学生没有很大的兴趣。因此，设计出来的方案没有太大的创造性。而且，在课后调查中发现有些学生还是不会制作，还是处于原有的认知水*。
于是，我在这个基础上进行改进。把重心放在制作上，在讲解了太阳能热水器的工作原理之后，就讨论在实验操作时的注意事项，然后把大部分的时间还给学生亲自动手实践并给予一定的指导，最后再让学生把自己的成果画下来。通过改进，给了孩子们更多的时间去创造，是真正意义上把时间还给了学生，我觉得这样一节课还是非常有意义。更值得高兴的是孩子们制造出来的热水器更有创造性。
传授知识重要，不过能让学生在自己喜欢的情景中学习应该可以取得更好教学效果。
《太阳能》教学反思3
本节课是对前面所学知识的综合应用。学生通过本节课的制做，既巩固了所学知识，又锻炼了动手能力。真正体现了＂理论联系实际＂的教学理念。
在制作热水器时，同学们都充满了热情，基本上每一组同学都带齐了所需材料铝箔纸是比较难找的。有的学生通过购买来获得，而有的学生用多张口香糖的包装纸来代替。但最有创新意识的是五（１）班的同学，他们用零食的包装袋的反面来代替铝箔纸，因为包装袋的反面也具有反光的功能。
在制做过程中，大家都很认真。遇到困难，有的是向其他小组求助，有的则来问我。
总的说来，通过这次制作活动，大家都受益匪浅。学生从这次制作活动中既对所学知识进行所学知识进行了很好的运用，又体会到了科学创造的乐趣。而我则发现了孩子身上很多的身上很多的闪光点，他们活跃的思维，聪慧的头脑，勤劳的双手，都是科学创造的源泉
太阳能工程合同3篇（扩展6）
——太阳能采购合同 (菁华4篇)
太阳能采购合同1
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，本着节约能源、保护环境、互惠互利的原则，就赤峰松山物流园区物资市场C1段高层商住楼安装“清华紫光|”牌集热太阳能热水工程事宜，达成如下协议：
一、工程承包范围：太阳能热水器整体安装等配套所有工程施工项目
二、安装：为确保工程安装质量，乙方需派专业技术安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工，做到文明施工，安全施工，确保工程在整体交工验收前保质、保量，按期完成
三、工程总造价：约安装太阳能热水器480台(最终按实际安装台数计算)，每台2600元(包括施工安装所有配套费用)。
四、质量要求：品牌为“清华紫光”，主要技术参数要求为每台18管、直径为58毫米、管长米。乙方在负责进货前10日内必须通知甲方。否则，一切后果由乙方自负。
五、结款方式：
货到甲方指定现场，经甲方初步验收后，开始施工甲方支付合同总造价50%的工程款
设备安装完毕，甲方验收合格后，支付合同总造价45%的工程款。
甲方预留工程总造价款的5%作为质量保修金(不计利息)，待工程总体验收合格一年后，根据维修情况返还乙方。如乙方不能及时进行维修，甲方有权找专职人员进行维修，费用从乙方保修金中扣除。
六、工程维修与服务：太阳能热水器工程系统整体保修一年，所承担的工程项目提供终身有偿维修服务，以保证系统长期可靠，安全运行。
七、违约责任：
甲方责任：甲方无权单方无正当理由退货，否则支付给乙方合同总造价10%的违约金。并承担由此造成的一切经济损失。 乙方责任：
乙方如不能按期施工或延期施工，要支付甲方5万元违约金，并承担由此造成的一切经济损失，甲方有权终止合同。
乙方安装的产品质量不合格或出现质量问题，由乙方自费负责处理，并赔偿甲方5万元的违约金，并承担由此造成的一切经济损失，甲方有权终止合同。
乙方在施工过程中因无专业人员或违章作业等原因造*员伤亡的，由此出现的任何事故，由乙方自行负责并承担所造成的一切经济损失，并处罚金5万元，甲方不承担任何责任。
八、双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成由赤峰市(区)人民法院裁决。
九、本合同自双方签字后生效，乙方向甲方缴纳保证金5万元，在开工前返还乙方，未尽事宜由双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能采购合同2
甲方： (以下简称甲方)
乙方： __公司 (以下简称乙方)
甲乙两方就 太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：
一. 系统技术参数
太阳能系统采用工程用集热模块 型，即每组模块由 mm，长 mm全玻璃集热真空管 支，共 组，合集热面积为
系统在春秋季节光照充足的条件下，日产热水约8吨(温度在45度75度之间)
配套 只 吨保温水箱。(品牌为 、型号 、内胆材质为sus304不锈钢，外壳材质为 ，保温层为聚氨酯整体发泡)。
配套 组电加热，9kw/380v/组。
系统循环方式为 循环，光照不足及其它季节系统产水温度不足时，控制系统启动辅助加热。
控制系统型号为 。
室内冷热水管、电线管路由 方施工， 方派人技术指导。
二. 工程验收方式
系统验收由甲乙双方共同进行。
系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。
系统验收标准见 书中系统技术参数及验收规范， 中系统技术参数及验收规范的具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
三. 工程造价及付款方式
工程总造价为人民币： 大写 ( )。
工程付款方式为合同签订后甲方首付工程50%( )作为预付款，货到工地，工程安装结束、系统调试正常后，甲方应付工程款 %( )，其余货款 %( )完工三个月内付清。
四. 甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。
在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
甲方应将系统的冷、热水接口，电源接至控制柜。
施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经
双方确认后予以实施。
甲方应按时支付工程款。
五. 乙方责任及义务
乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业标准的\\\"要求。
施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
本工程自合同生效之日起施工周期为 天(其中前 天为乙方生产、发运期)，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
施工中的安全问题全部由乙方负责。
六. 双方违约责任。
甲方预期付款。
乙方按时交付使用。
如有一方违约，每天按总工程款5‰赔偿对方。
七. 乙方质量承诺及售后服务
太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。
辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。
超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方的正常使用。
乙方承诺系统的正常使用寿命为15年。
如需服务请拨打铁岭地区销售点的电话__，在接报修后24小时内，乙方应提供及时周到的服务。
八. 在保证质量的情况下工程可以转包，部分零部件可以外购。
九. 如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲 方： 乙 方：
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
地 址： 地 址：
签定时间： 签定时间：
太阳能采购合同3
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款：
一、产品名称及规格：乙方所品为： ，规格为φ58×1.8mm×24管(φ58为真空直径58mm，1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管)。总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。
二、单价、数量及总费用：根据甲方需要，乙方所品数量为20台，单价为3500 元，合同总款为70000 元(柒万 元整)，此费用不含安装材料和配件、运费及安装费。
三、付款方式：合同签订后，乙方安装完毕并经学校验收合格的次日付合同总款的90%，使用三个月后付清余下的10%。
四、安装及时间：合同签订后，乙方应马上到安装现场设计安装方案并配合指导甲方水电安装人员做好安装事前工作，同时乙方应积极组织所品，并于20xx年3月15日前进场安装，20xx年3月25日前保质保量地交付甲方使用。
五、售后服务承诺：乙方所品主机(真空管、支架、水箱)按国家质保法保修期三年，其它辅助材料及电器部分保修期为一年，免费维修期为十五年，甲方在使用过程中，若出现故障，乙方应在出现故障的二十四小时内赶到现场进行维修处理，以保障甲方的正常使用。
六、本合同甲乙双方签字盖章生效，双方必须严格执行本合同的各项条款，未尽事宜由甲乙双方协商解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能采购合同4
甲方：___________（以下简称甲方）
乙方：___________（以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款：
一、产品名称及规格：乙方所*品为：___________太阳能，规格为φ___mm___管（φ___为真空直径___mm，___m为真空管长度，）。总容量为___升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。
二、单价、数量及总费用：根据甲方需要，乙方所*品数量为___台，单价为___元，合同总款为___元（___元整），此费用不含安装材料和配件、运费及安装费。
三、付款方式：合同签订后，乙方安装完毕并经学校验收合格的次日付合同总款的___%，使用三个月后付清余下的___%。四、安装及时间：合同签订后，乙方应马上到安装现场设计安装方案并配合指导甲方水电安装人员做好安装事前工作，同时乙方应积极组织所*品，并于_____________年___月___日前进场安装，______________年___月___日前保质保量地交付甲方使用。
五、售后服务承诺：乙方所*品主机（真空管、支架、水箱）按国家质保法保修期___年，其它辅助材料及电器部分保修期为___年，免费维修期为___年，甲方在使用过程中，若出现故障，乙方应在出现故障的___小时内赶到现场进行维修处理，以保障甲方的正常使用。
六、本合同甲乙双方签字盖章生效，双方必须严格执行本合同的各项条款，未尽事宜由甲乙双方协商解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能工程合同3篇（扩展7）
——太阳能灯具安装工程施工合同 (菁华2篇)
太阳能灯具安装工程施工合同1
甲 方 ：_____
乙 方 ：_____
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、 工程概况 ：_____
工程名称;
工程地点 ;
工程范围和内容 ：_____(各单项工程详见工程项目一览表)
工程保修期 ：工程验收交付使用起一年
二、 工程期限
本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
三、 施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖 ：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作 ：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础*面标高。
3、路灯安装施工 ：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装 ：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装 ：在每座灯杆处打一根米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部 ：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组 ：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组 ：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队 ：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队 ：负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队 ：负责运送土石方、材料及灯具材料。
7、机动队 ：负责表位控制系统，接地极安装调试。
8、材料组 ：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划 ：我公司计划 合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。
保证措施 ：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是 ：_____
(1)根据施工进度计划控制施工期;
(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;
(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;
(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;
(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;
(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;
(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹*衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;
(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;
六、工程造价及付款方式
1、工程总造价为人民币 ：_____
2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。
七、 甲方责任及义务
1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。
2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
4、甲方应按时支付工程款。
八、 乙方责任及义务
1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。
2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章) ：________ 乙方(公章) ：_________
法定代表人(签字) ：_________ 法定代表人(签字) ：_________
_________年____月____日_____ _________年____月____日
太阳能灯具安装工程施工合同2
甲 方 ：_____
乙 方 ：_____
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、 工程概况 ：_____
工程名称;
工程地点 ;
工程范围和内容 ：_____(各单项工程详见工程项目一览表)
工程保修期 ：工程验收交付使用起一年
二、 工程期限
本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
三、 施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖 ：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作 ：混凝土基础采用C20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础*面标高。
3、路灯安装施工 ：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装 ：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根米长接地角钢，，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部 ：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组 ：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组 ：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队 ：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队 ：负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队 ：负责运送土石方、材料及灯具材料。
7、机动队 ：负责表位控制系统，接地极安装调试。
8、材料组 ：配合技术、施工组的工作，提供所需各种工具、用品，再根据工程进度及施工要求保障材料供应的同时，严把材料质量关，不合格产品不许进场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划 ：我公司计划 合同签订后 个工作日内进场，立即进行定点，制作基础，并进行路灯安装，力争25天全部完成施工任务。
保证措施 ：根据建设单位要求结合本工程实际，制定工期25天。为确保按期完成施工任务， 我们采取的保证措施是 ：_____
(1)根据施工进度计划控制施工期;
(2)根据施工进度计划及实际工程进度制定周作业计划，及时调整人力和设备的投入，确保按期完工;
(3)各作业班组要根据进度计划按日安排好，并确保完成;
(4)加强进度计划的检查落实工作，切实做到每日逐项检查并落实;
(5)严格控制工序环节、保证各分部工程按计划要求完成;
(6)根据施工进度计划要求，编制各种材料、加工件等的供应计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划，并按计划要求实施;
(7)对投入的人力、物力、财力进行科学合理管理，及时做好统筹*衡工作，保证工程施工的合理、紧凑、均衡、连续性等;
(8)尽量采取工厂化、机械化施工和先进施工工艺，加快施工进度;
六、工程造价及付款方式
1、工程总造价为人民币 ：_____
2、工程付款方式为合同签订后甲方首付工程作为预付款，货到工地，工程安装结束，系统调试正常后，甲方应付工程 %，其余货款 %完工三个月内付清。
七、 甲方责任及义务
1、甲方提供施工用电，用水至施工现场。
2、在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
3、施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
4、甲方应按时支付工程款。
八、 乙方责任及义务
1、乙方应保证系统配置及功能符合并达到"系统技术参数"及相关行业国家标准的要求。
2、施工过程中乙方不得擅自移动，破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3、本工程自合同生效之日起施工周期为25天，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
4、乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
5、施工中的安全问题全部由乙方负责。如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方(公章) ：________ 乙方(公章) ：_________
法定代表人(签字) ：_________ 法定代表人(签字) ：_________
_________年____月____日_____ _________年____月____日
太阳能工程合同3篇（扩展8）
——太阳能集热工程合同 (菁华1篇)
太阳能集热工程合同1
太阳能集热器就是吸收太阳能辐射能并向工质传递热量的装置。你知道太阳能集热工程合同怎么写吗？以下是魔方合同网小编为大家精心整理的太阳能集热工程合同，欢迎大家阅读，供您参考。更多内容请关注魔方合同网。
太阳能集热工程合同
甲方：__________________________(以下简称甲方)
乙方： __________太阳能有限公司 (以下简称乙方)
甲乙两方就________太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：
第一条 系统技术参数
太阳能系统采用工程用集热模块 型，即每组模块由__________mm，长__________mm全玻璃集热真空管__________支，共__________组，合集热面积为__________m2。
系统在春秋季节光照充足的条件下，日产热水约__________吨(温度在45度75度之间)
配套__________只__________吨保温水箱。(品牌为__________、型号__________、内胆材质为sus304不锈钢，外壳材质为__________，保温层为聚氨酯整体发泡)。
配套__________组电加热，9kw/380v/组。
系统循环方式为__________循环，光照不足及其它季节系统产水温度不足时，控制系统启动辅助加热。
控制系统型号为 。
室内冷热水管、电线管路由乙方施工，_____方派人技术指导。
第二条 工程验收方式
系统验收由甲乙双方共同进行。
系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。
系统验收标准见 书中系统技术参数及验收规范， 中系统技术参数及验收规范的具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。
第三条 工程造价及付款方式
工程总造价为人民币： 大写__________。
工程付款方式为合同签订后甲方首付工程_____%作为预付款，货到工地，工程安装结束、系统调试正常后，甲方应付工程款_____%，其余货款_____%完工三个月内付清。
第四条 甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。
在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
甲方应将系统的冷、热水接口，电源接至控制柜。
施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。
甲方应按时支付工程款。
第五条 乙方责任及义务
乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业标准的要求。
施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
本工程自合同生效之日起施工周期为_____天(其中前_____天为乙方生产、发运期)，在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
施工中的安全问题全部由乙方负责。
第六条 双方违约责任
甲方预期付款。
乙方按时交付使用。
如有一方违约，每天按总工程款_____‰赔偿对方。
第七条 乙方质量承诺及售后服务
太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。
辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。
超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方的正常使用。
乙方承诺系统的正常使用寿命为15年。
如需服务请拨打__________地区销售点的电话********，在接报修后24小时内，乙方应提供及时周到的服务。
第八条 在保证质量的情况下工程可以转包，部分零部件可以外购。
第九条 如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
地 址： 地 址：
签定时间： 签定时间：
