当前位置:首页 > 专题范文 > 公文范文 > 2023年交房通知范本集合7篇(完整文档)

2023年交房通知范本集合7篇(完整文档)

发布时间:2023-01-15 13:25:05 来源:网友投稿

交房通知范文集合7篇  在充满活力,日益开放的今天,能够利用到通知的场合越来越多,通知有时是告知有关单位需要周知或共同执行的事项的*行文种。那么你有了解过通知吗?以下是小编帮大家整理的交房通知7篇,下面是小编为大家整理的2023年交房通知范本集合7篇(完整文档),供大家参考。

2023年交房通知范本集合7篇(完整文档)

交房通知范文集合7篇

  在充满活力,日益开放的今天,能够利用到通知的场合越来越多,通知有时是告知有关单位需要周知或共同执行的事项的*行文种。那么你有了解过通知吗?以下是小编帮大家整理的交房通知7篇,欢迎大家分享。

交房通知 篇1

尊敬的xxx(女士/先生),您好:

  首先感谢您对xxxxx项目的支持和关注,您所购买的“天舜·xxxxx”房屋,因外部供电线路改造施工影响了我xxxxx项目的竣工日期,在此很抱歉地通知您:xxxxx将延期交付,为此我们深感抱歉。

  具体原因是:天舜·xxxxx一期项目在上报规划审批时,为避让穿过地块上方的110KV香万线高压线路,根据规划局审批意见,沿高压线拟建楼房均向后退让了安全距离。工程施工期间,电力公司为确保不出意外,要求我xxxxx工程现场全面停工,进行高压线路入地改造施工。供电公司和武湖农场在武湖街线路整体改造和xxxxx线路局部改造两个方案之间反复讨论、修改,花费了大量时间,最终由我公司耗资200余万元,将穿越天舜·xxxxx一期地块的110KV香万线改造入地。高压线改造入地后大大提升了您的生活品质,避免您入住后再次施工的麻烦,让您入住后的生活更加便利。供电改造方案论证到线路入地施工完成,前后耗时达10个月有余,因此延误了xxxxx一期房屋交付日期。按我公司与您签订的购房合同第十条第2款第3项的规定,特提前告知您。我公司预计将于xxxx年x月x日启动交付,具体日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便,我们深感抱歉,还望得到您的理解和支持。特此通知。

  在此谨祝你和家人阖家欢乐,幸福美满,我们期待您和家人能早日来xxxxx安家落户。

  武汉xxxx投资有限公司

  xxxx年x月x日

交房通知 篇2

XXX;

  现就贵方未及时支付本人租金一事向贵方致函如下:

  XX年X月X日,贵方与本人(或"经协商达成口头协议")签订了《XXXX合同》。双方约定,贵方应于XXXX年X月X日支付租金人民币XX元、于XXXX年X月X日支付租金人民币XX元,然而贵方却并未能按约定及时支付租金,现共欠租金人民币XX元。

  本人认为,双方既已有约在先,当全力守信方能长期友好合作,故特致函请贵司于XX年X月X日前将所欠租金支付本人。

  此致

敬礼

  XXX

  年月日

交房通知 篇3

尊敬的__室业主___先生/女士:

  很抱歉,让您久等了!您购买的该套房屋于20xx年3月28日正式具交房。为此我们发出书面交付通知书,诚邀您前来办理房屋交接验收手续,请您按本通知前往我公司售楼处办理房屋交付的相关手续。并请特别注意以下提醒:

  1、基于前期交房时间较为集中,交房人员较多,适逢节假日(__4__月__2__日至__4__月__4__日国假休息),故我们集中安排20xx年__4__月__6__日——20xx年__4__月__8__日现场办理您的交房手续,如因故不能前来,烦请提前与我们电话预约,最迟不超过月日。预缴费用:1)物业费用:元2)代收代缴费用:元

  2、每日办理时间:9:30——16:30。

  3、服务热线:

  4、为了保证您顺利办理交房手续,请您务必仔细阅读附件《交房须知》,携带购房合同本人相关资料、证件(均为原件)。如购房合同有共有人的,需共同前来办理。感谢您的配合!为便捷地办理交房手续,我公司组织了专人现场为您服务,请您在安排以上时间内前来。

  本次交房截止时间为年月日,若逾期未来办理,按购房合同办理,房屋视同交付。

  真诚期待您的到来,并预祝您入住愉快!

  确认回执单:

  签收人:

  签收日期:

交房通知 篇4

尊敬的xxx,您好:

  首先感谢您对XXX项目的支持和关注,您所购买的XXX楼单元室因影响了我项目的竣工日期,在此很抱歉地通知您XXX将延期交付,为此我们深感抱歉。

  具体交房日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便,还望得到您的理解和支持。特此通知。

  在此谨祝你和家人阖家欢乐,幸福美满,我们期待您和家人能早日来方唐小镇安家落户。

  XXX接待中心

  xxxx年x月x日

交房通知 篇5

尉氏县苏豫置业有限公司:

  本人与贵公司于20xx年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室,合同面积129.79*方米,合同房价款430000元(肆拾叁万元整),本人向贵公司支付首期房款130000元(拾叁万元整),剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元,房屋维修专项基金5190元。

  合同约定贵公司应于20xx年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产,是为了孙女今年就读尉氏县明德学校,尽管已经超过90天,但你公司至今仍未通过国家相关验收,不符合交房条件,因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失,因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会,你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的补偿。

  为此,本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付,并责令你公司依照合同约定,向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定,本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同,并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的`权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利,到时你公司声誉受影响,全乃咎由自取。 特此函告!

  翡翠城小区10号楼1单元1101室业主:张灵芝

  20xx年xx月xx日

交房通知 篇6

女士/先生:

  您好!我们热忱欢迎您入住××花园!您所认购的××花园××区××栋××单元××室楼宇,已于××××年××月××日经市建设局、质量检查总站、消防支队等*有关部门检查验收、测量合格,现已交付使用准予人住。一、请您按入伙通知书、收楼须知办理入伙手续,办理地点在××。在规定的日期内,地产部、财务部、物业管理公司等有关部门和单位将到现场集中办公。二、为了您在办理手续过程中不拥挤,顺利而快捷地办理各楼层的入伙手续,请以表l时间为准前来办理入伙手续。

  ××房地产开发公司

  ××物业管理公司

  ××××年××月××日

交房通知 篇7

尊敬的 先生/小姐:

  您好!

  感谢您选择 房地产开发有限公司 项目,我公司全体员工在此衷心地祝愿您及您的家人工作顺利,家庭幸福,身体健康!

  根据我公司与您签订的商品房买卖合同(合同编号),您所购买的 项目 期 栋 单元 号房屋已取得《建设工程规划验收合格证》,我公司已于20xx 年xx 月xx日以快递的方式向您邮寄了交房通知书,并按合同约定于201年 月1日至 月1日集中交房。根据您和我们签订的合同,商品房在达到约定的交付使用条件后,买受人须按照合同约定期限接收房屋。买受人逾期接受房屋的,将按商品房买卖合同中第十二条来处理。

  为让您早日住进新家并减少您不必要的损失,我公司在此郑重提示,请尽快携带您的身份证、商品房买卖合同原件及收据等资料,前往以下地址办理交付手续。

  地址:

  详询:

  特此告知!顺祝安康!

  房地产开发有限公司

推荐访问:范本 交房 集合 交房通知范本集合7篇 收到交房通知 交房通知书 商品房交房通知

版权所有:袖书文档网 2002-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[袖书文档网]所有资源完全免费共享

Powered by 袖书文档网 © All Rights Reserved.。备案号:鲁ICP备20026461号-1